签约不慎，导致判决难以执行.doc

签约不慎，导致判决难以执行 核心提示：在这样一个僧多粥少，业主占尽天时和地利优势的买方建筑市场，施工企业如何签订一份考虑周全的合同保护自己的合法利益，避免潜在风险？ 在建筑市场竞争异常激烈的今天，处于劣势的施工企业如何才能更好的利用合同保护自己的合法利益，是一个非常严峻的现实问题。对此，施工企业必须高度重视并认真研究。如果签约时对潜在的风险认识不够，以致盲目签约，将可能会给日后的收款工作带来极大的困难，甚至造成巨大经济损失。下面笔者就结合具体的案例来说明谨慎签约的重要性。 基本案情 原告：北京某建筑工程有限公司 被告：山 东某市商贸有限公司 2005 年 11 月 23 日，原告与被告签订了《建筑装饰工程施工合同》，合同约定：原告承包被告发包的天浩酒店装修改造工程，承包范围是室内、室外、水电、消防、弱电等，详见预算书。承包方式为：包工包料；工期为 2005 年 11 月 25 日至 2006 年 5 月 1 日；工程合同价为 4902471 元，此价格为可调价格，最终以实际发生的工程量进行结算。本工程验收合格后，一个月内付总工程款的 95%，其余 5%作为质量保证金，一年内不出现质量问题一次付清。 另外，合同还约定：工程竣工后，原告将结算报告交给被告，被告自 收到结算报告后 50 天内作出答复，如在 50 天内不答复，视为被告对结算报告的认可。同日，原告与被告签订《协议书》约定：工程完工后，被告不付款，原告可以不退场。 2005 年 12 月 5 日，原告与被告双方又签订了《补充协议》，约定了工程款的支付事宜。 施工过程中，因被告提出了大量的设计变更及工程增项的要求，以及第三方施工造成损失等原因，致使工程延至2006 年 6 月初竣工完成。 原告分别于 2006 年 6 月 6 日和 2006 年 7 月 6 日先后两次向被告提出竣工验收申请均被无理拒绝。 2006 年 10 月 9 日，在未经验收的情况下， 被告强行使用了该工程。 鉴于被告的不诚信和严重的违约行为，也为了早日收回垫付的几百万元工程款，迫于无奈，原告依合同约定向当地中级人民法院提起了诉讼。 原告提出以下诉讼请求：请求依法判决被告支付工程款 7869070 元；请求依法判决被告支付违约金 700000 元；诉讼费由被告承担。 为了证明其主张的成立，原告向法庭提交了以下证据：工程合同、协议书、补充协议、